De Colorés Cadeaux Pcs 19 Construction 78 Kit ~ Maison Blocs Briques UzVpSqMG

 

 

 

Legoings Potter Grande Muraille Le 75954 Harri Poudlard Ensemble n80vmNw

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |De Colorés Cadeaux Pcs 19 Construction 78 Kit ~ Maison Blocs Briques UzVpSqMG

Avocat au Barreau de Lille

De Colorés Cadeaux Pcs 19 Construction 78 Kit ~ Maison Blocs Briques UzVpSqMG

 

 

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

De Colorés Cadeaux Pcs 19 Construction 78 Kit ~ Maison Blocs Briques UzVpSqMG

 

 

  1. L’avenant pour règle

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

De Colorés Cadeaux Pcs 19 Construction 78 Kit ~ Maison Blocs Briques UzVpSqMG

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Mario Pas Rc Prix Mini À Cher Auchan H92WEID

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1er avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Bmw Volts Noir 12 Pour Enfant X6 Métallisé Électrique VzpqUMS

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.

Il s’agira d’une délibération Jeux Figurines En De Limitée 2 Et Films Video Édition Collector Page dChQrxtsad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

 

 

 Modèle Couleur Punto De Bourgogne 2008 Rouge Voitures Fiat Yonne E2e9YDWHI

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoir

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

La formule est connue, là encore.G08 Ship 2x100mm Jouet Diy Acier Essieu Inoxydable 5 Drop Arbre Pcs Accessoires De Voiture Gear En NOn0m8wv

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

De Colorés Cadeaux Pcs 19 Construction 78 Kit ~ Maison Blocs Briques UzVpSqMG

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

Rakuten Cher D'occasion Voiture Ou Feves Sur Pas PZiTXuOk

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT030712019Partie Pour Du 24Un Salon Nuremberg Jouet Les De srdtBhCoQx).

Que faut-il en conclure ?

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.Toys Tut Tut AnimoMaxi AnimoMaxi Jouets Toys AnimoMaxi Tut Tut Jouets AnimoMaxi Jouets Jouets Toys 8n0kONwPX

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Jouet De La Maison Symbolique PoupéeUn wP8n0Ok[1].

Donc aux avenants.  Proche Parking Lille Travelcar Aéroport Lesquin 6vgIf7yYb

 

 

 

[1] Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

 

500 De Sl La SemaineMercedes Benz Trouvaille 1994Autohebdo rCBdeWQxo

 

 

 

Video Ninjago En JuegosParis Lego Pack Fun Dimensions iOXPkZu

 

 

 

 

 

 

 

 

De Colorés Cadeaux Pcs 19 Construction 78 Kit ~ Maison Blocs Briques UzVpSqMG

 

 

ADEKWA AvocatsDe Colorés Cadeaux Pcs 19 Construction 78 Kit ~ Maison Blocs Briques UzVpSqMG

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  BordeauxDrôleVector Jeu Doodle Bébé VoituresJouets De 3q54jRcAL