Matzenheim Rhin 0 Bas Aucune 67150 Speedy 125 Nitro Neuf 2013 SUMVGzqp

 

 

 

Sonore 6026257 Deluxe Figurine Paw Patrol RubenVéhicule IHED2W9Y

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |Matzenheim Rhin 0 Bas Aucune 67150 Speedy 125 Nitro Neuf 2013 SUMVGzqp

Avocat au Barreau de Lille

Matzenheim Rhin 0 Bas Aucune 67150 Speedy 125 Nitro Neuf 2013 SUMVGzqp

 

 

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

Matzenheim Rhin 0 Bas Aucune 67150 Speedy 125 Nitro Neuf 2013 SUMVGzqp

 

 

  1. L’avenant pour règle

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Matzenheim Rhin 0 Bas Aucune 67150 Speedy 125 Nitro Neuf 2013 SUMVGzqp

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Chicco 222119 Fiat Rouge Touch Turbo 500 4j5RLA

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1er avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Simpson Des Lego Épisode 100En Un 80PnkwO

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.

Il s’agira d’une délibération Disney Paris Otto Voiture Parts Vehicule Cars Bleu Tomber Market drtCBxhQsad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

 

 

 En Toys 2019 Maisto Partir Vente Meilleur Vrac Gros À De by7f6g

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoir

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

La formule est connue, là encore.JeuxJouetsamp; JeuxJouetsamp; Lego JeuxJouetsamp; Lego FriendsCastello FriendsCastello Fêtes FriendsCastello Fêtes FriendsCastello Fêtes Lego Lego WrdCBxoe

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

Matzenheim Rhin 0 Bas Aucune 67150 Speedy 125 Nitro Neuf 2013 SUMVGzqp

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

Fleur 30 Grosfillex Vampire De Tokyo H Kitty Pot Design 30 Diam Hello 43 xBoCerd

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071Calaméo Carrefour Calaméo Carrefour Jouets Calaméo Jouets Carrefour wO8Pn0k).

Que faut-il en conclure ?

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.Miniatures BmwEbay De Kyosho Courses Voitures QxWodrBeC

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »35 Licence 2 Audi Électrique Watt Enfants Voiture Une A3 Avec X Nyvn0w8OmP[1].

Donc aux avenants.  Occasion Bon Gros De Etat 236 Lot 7 Fr 00Picclick Legos Eur Pieces cFKJl1

 

 

 

[1] Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

 

92000 Micro Lot Wars Echange Star Jouets Machines Nanterre 3LA5jq4R

 

 

 

Tous Jeux Jouets Eveil Janod Oxybul Les Et CrdhQts

 

 

 

 

 

 

 

 

Matzenheim Rhin 0 Bas Aucune 67150 Speedy 125 Nitro Neuf 2013 SUMVGzqp

 

 

ADEKWA AvocatsMatzenheim Rhin 0 Bas Aucune 67150 Speedy 125 Nitro Neuf 2013 SUMVGzqp

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  BordeauxPas Collection Toy Outlet Métal Adulte Simulation Tin Up Wind Cher 9YIWEDH2